Assignment text
Hankintalain mukainen peruste:
"Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 5 luku 40 § Suorahankinta, kohta 4) Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi."
Hankintayksikkö on (23.5.2022) kilpailuttanut Maikkulan yläkoulun (vaihe 1) metalliovi- ja ikkunatyöt. Hankinnasta on tehty lainvoimainen hankintapäätös § 70/22 (8.6.2022). Hankintapäätöksessä valitun urakoitsijan konkurssista johtuen urakoitsija ei pysty toteuttamaan hankinnan kohteena olevien metalliovi- ja ikkunatöiden urakkaa edellytettyyn työmaan aikatauluun nähden. Työmaan viivästyminen johtaisi tämän hankkeen viivästymiseen ja sekä ketjureaktiona seuraavien vaiheiden viivästymiseen ja väestötilaratkaisuihin. Näiden haitallinen yhteisvaikutus on taloudellisellisesti ja toiminnallisesti Oulun kaupungille hankintaan nähden liian suuri.
Hankintayksikkö ei voi odottaa suorahankintana toteutettavan urakan suorahankintapäätöksen lainvoimaisuutta ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Alkuperäisen sopimuksen ja aikataulun mukaisesti urakkaan liittyvien tavaroiden tuotanto pitää olla jo käynnissä. Urakoitsijavalinta Maikkulan yläkoulun (vaihe 1) metalliovi- ja ikkunatyöt suorahankintasopimuksen allekirjoittaminen jo ennen tämän suorahankintapäätöksen lainvoimaisuuden saavuttamista on välttämätöntä. Säädettyjä määräaikoja ei voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä.
Huolellinen hankintayksikkö ei olisi voinut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa vaikuttaa mitenkään omalla toiminnallaan siihen, että aikaisemmin valittu urakoitsija ajautuu konkurssiin.